全国法院:审理不可抗力纠纷指导意见合集

(3)根据《民法典》第533条规定,如果在合同成立后,因不可抗力引起合同的基础条件发生重大变化,受不利影响的当事人可以主张适用情势变更制度变更或者解除合同。在这里,不可抗力事实只是导致情势变更事实发生的原因事实,并非不可抗力事实直接影响合同义务的履行,这是正确区分适用不可抗力制度还是情势变更制度的关键。(...

律师案例-工程索赔之不可抗力事件索赔

财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果,由合同当事人按以下原则承担:1.永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏,以及因]程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由建设单位承担;2.承包人施工设备的损坏由承包人承担,3.建设单位和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;4.因不可抗力影响承包人履行合同约定...

控制股东恶意损害他利 关联公司应连带担责

……八、工期顺延条件:……2.不可抗力,如雨雾天及五级以上大风……十一、违约、索赔和争议:……2.若乙方逾期或拖延工期的,每逾期一天,乙方应按合同总价款的百分之一向甲方支付违约金,最高不超过合同总价的10%,若乙方逾期10天未能竣工甲方有权终止合同;按照对等原则,若甲方逾期不付款,每逾期一天,甲方应按合同...

【法护营商】建设工程施工合同因NCP疫情迟延履行产生纠纷怎么办...

因不可抗力影响承包人履行合同约定义务,已引起或者将引起工期顺延的,应当顺延工期。在工程总承包方、分包方不存在迟延履行的情况下,因不可抗力不能履行合同,应当免除疫情影响期限内的工期延误责任。但是,合同的实际履行情况亦是影响施工方是否担责的重要因素,对于既具有疫情影响,又有其他因素造成的工期延误问题,双方均...

大成律师事务所陈巍谈疫情背景下“不可抗力”条款的解读与适用

倘若因政府部门发布行政命令要求停工而导致建设工期延误的,应属于建设工程施工合同项下的“不可抗力”情形,建设单位应将建筑工程施工合同约定的工期予以顺延,并免除施工方的延期违约责任。《浙江省嘉善县人民法院民事判决书》((2004)善民一初字第402号)中认定了“非典”疫情构成不可抗力因素,根据该判决:“非典”使...

全国法院:审理不可抗力纠纷的指导意见汇编

审理不可抗力纠纷的指导意见汇编一、《民法典》关于不可抗力的基本规定01、第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任(www.e993.com)2024年11月29日。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。02、第一百九十四条在诉讼时效期间的最后六个月内,因下列障碍,不能行使请求权的...

城口县规划和自然资源局关于城口县鸡鸣乡双坪村等2个村中药材基地...

1、提出质疑时间及方式:比选响应人在收到比选文件后,应仔细检查比选文件的所有内容,如有残缺或文字表述不清,图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在????????2023??????年????6月??29日前书面通知发包人。

总工确诊,多个项目停工!住建部明确:防疫费用可计入工程造价!31...

为进一步保障建筑行业做好疫情防控,同时减轻建筑工地及企业在疫情期间的发展压力。此前住建部发文明确,因疫情常态化防控产生的防疫费用,可计入工程造价,全国31省市跟进发文。住建部《施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作指南》住房和城乡建设部办公厅发布的《关于全面加强房屋市政工程施工工地新冠肺炎疫情防控工作的通知》:...

东安县既有住宅加装电梯办事指南

3.申请人在小区公告栏和单元楼显著位置公示,公示内容包括加装电梯框架协议、加装设计方案、既有住宅加装电梯项目申请受理表,公示期不少于7天,公示期无异议,由所在社区加盖公章。4.没有小区地质勘探报告的,申请人委托具备资质的单位进行地质勘探(轻便触探)、施工图设计(同一小区设计风格、色彩应相同或相近)。

四川省高级人民法院民事审判第一庭关于印发《关于涉新冠肺炎疫情...

二、关于涉疫情当事人主张不可抗力、情势变更的问题会议讨论认为,在疫情防控背景下,当事人可能以不可抗力为由主张免除或部分免除不当履行合同的违约责任,也可能以因不可抗力致使不能实现合同目的为由要求变更或解除合同,还有可能以情势变更为由请求变更或解除合同。上述情形都会对合同秩序造成较大冲击。为此,要注...