EPC总承包商索赔管理研究
索赔按照索赔目的可分为工期索赔与费用索赔。工期索赔是承包商向业主提出工期顺延的请求,通常是由于非承包商原因造成的工期延长。费用索赔是承包商向业主要求补偿经济损失的行为,通常是在工程实施中出现了投标报价中未考虑的费用而提出索赔。1、基于FIDIC系列合同条款的承包商索赔分析在FIDIC系列丛书中,黄皮书(P&DB)...
造价员注意,这20条承包人可向发包人进行索赔!
发包人在开工前应当交付施工场地,且应确保施工场内具备可连接使用的水、电、通信等生产条件、交通条件,如因发包人不能按时提供造成延误或费用增加的,承包人可向发包人提出索赔,要求延长工期或补偿损失。五、发包人或监理人拖延审批施工方案或施工进度计划施工方案或施工进度计划一般应报送发包人或监理人审批后才可实施。
干货!工程签证、索赔与反索赔的22大疑难要点解析!(建议收藏)
以停窝工索赔为例:承包人应首先证明因发包人原因导致承包人产生停窝工事实;其次需要证明因停窝工带来的损失,需要有相关凭证作为支撑;再次需证明曾向发包人提出过相关索赔。缺少其中任何一环,发包人均可以提出抗辩,由此暴露的法律风险不一而足。比如,当工程总承包项目约定了固定工期,若承包人管理经验不足,不清楚哪些具...
最高院:关于工期延误索赔、费用调差的15条裁判意见
承包人申请延长工期18个月及人工误工、机械闲置、管理费等损失补偿,并提交了相应报告单,监理在该报告单上进行了签证确认。根据《工程承包合同》的约定,该报告单已经监理进行签证,可以作为计算工期延误损失的依据,一审法院根据鉴定意见确认承包人因工期延误产生的人工误工、机械闲置、管理费等损失,并无不当。案件索引:(...
装修工期延误,甲方不付余款还向乙方索赔25万,法院:不予支持
综上,法院认为双方以各自行为表明实际合意延长了合同履行期限。现阿伟未提供证据证明系天某公司自身原因导致工期延后,故对其主张天某公司工期延迟使阿伟无法按时开业长达半年之久,导致了阿伟的重大损失,阿伟未按期支付合同价款,系履行不安抗辩权的抗辩理由不予采纳;关于阿伟主张天某公司所称施工期间增加工程项目为...
工期索赔的计算方法包括( )。
工期索赔的计算方法包括()(www.e993.com)2024年10月18日。工期索赔的计算方法包括()。A直接法B网络图分析法C标准差法D工期对比法E比例计算法正确答案:ABE答案解析:本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。工期索赔的计算方法有直接法、比例计算法和网络图分析法。参见教材P254。
北京盖房限速了!事关建设工期、进度计划、工程索赔等要求
(三)未采用招标方式发包的工程,合同工期由发承包双方依据定额工期协商确定,短于定额工期的,承包人应当明确保障工程安全、质量和工期的技术措施并足额计取赶工增加费。(四)压缩定额工期或原合同工期的相关技术措施应当符合工程现场条件并满足工程安全、质量管理要求;赶工增加费应当切实反映工期保障措施所需的合理费用,且...
承包人可索赔工期、费用和利润的情况不包括( )。
承包人可索赔工期、费用和利润的情况不包括()。根据标准施工招标文件,承包人可索赔工期、费用和利润的情况不包括()。A发包人提供材料设备,变更交货地点B工程暂停后因发包人原因无法按时复工C工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行...
《北京仲裁》专题|新冠疫情事件的工期与费用索赔
1.停工期间,承包人可以不可抗力事件造成的停工为由,向发包人申请或索赔工期延长和现场看护人员、待工(隔离)工人的损失费用,以及停工前采取安全和技术措施增加的相关费用。2.复工后至疫情完全解除前,承包人可以不可抗力干扰(影响)为由,向发包人继续索赔工期延误,因复工应政府指令要求增加的疫情防护措施费;因...
装修公司拖延工期 如何索赔
我去年10月与装修公司签订合同,装修款9万元只有2000元尾款未付。因贴地砖后出现大面积空鼓造成返工,工期已拖延2个多月了。合同明确规定,因装修公司自身原因导致返工,工期不予顺延。请问,我可否要求索赔?钱先生钱先生:民法典第五百七十七条规定,当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,应承担继续履...