索赔3.2亿!其实成功索赔就靠这3步!90%的建工律师想不到!

一方面,他们要从一团乱麻的案情中梳理出一条线索,找到对应的索赔要件;另一方面,还要根据索赔的请求权基础找到对应的证据,帮助项目经理在工程日常管理过程中学会保留证据文件资料;同时还要能根据《工期索赔(鉴定)及争议仲裁指南》《建设工程工程量清单计价规范》中对工期索赔的法规要求,就赶工费索赔、窝工费索赔进行恰当的...

湖南百利工程科技股份有限公司关于签订重大合同的公告

2、违约责任2.1因承包人、承包人的分包人原因造成总工期延误的,承包人赔偿因工期延期交付给发包人造成的损失,损失费用据实计算。2.2因发包人原因造成项目总进度延误的,按该延误给本合同造成的工期影响顺延工期。2.3因发包人造成项目暂停的,发包人应支付总承包人实际产生的窝工费、赶工费等损失,工期顺延。3、争...

停、窝工费用索赔的计算把握三个原则

一是停、窝工费用索赔的审核以赔偿实际损失为原则,间接损失包括应计利息、利润、管理费及其他一些间接损失一般不在审价机构的计算范围内;二是在停、窝工责任方不明确的情况下索赔费用可量化至单位时问的损失费用。由于不清楚停、窝工的原因和责任方,不能简单的以施工承包方申请索赔就确认索赔的成立,可等法院认定责任...

【考友分享】机械、人工窝工费用在网络图中索赔问题

1、首先人工、机械窝工索赔,首先是要考虑工程延误是谁造成的。如果不是发包人原因造成、或是不可抗力造成的不管该工作是否处于关键线路,均不能索赔费用。工作延误是发包人造成的,按2、3处理。2、若工作未处于关键线路,但该工作的延误超过总时差而成为关键工作,可以进行工期和费用索赔,时间计算基数是延误时间减去...

一级造价工程师案例分析复习要点:窝工费计算

提问索赔时窝工费计算规费与税吗?回答学员a4dasd1你好,您的问题答复如下:索赔窝工的费用里面是含有规费和税金的,有的题目中是因为给出的索赔或者损失的数额中都是含有规费和税金的,所以就没有记取。★问题所属科目:一级造价工程师—建设工程造价案例分析...

二建建筑实务考点:施工合同变更与索赔

(三)索赔的计算方法1.索赔费用的组成1)人工费(www.e993.com)2024年11月9日。包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计,其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算,而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算,窝工费的标准双方应在合同中约定。

停工、窝工怎么索赔?

窝工状态,给予补贴,按照临电临水施工费用8.0元/m2(成本测算数据,无依据)进行计算,按照合同工期测算每天临电临水费用,按照产值比[(拟定产值-实际产值)/拟定产值]进行补贴停工状态按照实际使用进行结算2.2.5临时设施:2.2.5.1弄清楚实际临设清单及费用,便于实际索赔结算;...

【完整版】2022年一造《工程计价》补考真题及答案解析

④计算直接费⑤计算价差⑥计算其他费用。A.②①④③⑥⑤B.①②③④⑥c.②①④③⑥D.②①③④⑤⑥答案D解析1)准备资料、熟悉施工图纸。2)列项并计算工程量。3)套用预算定额(或企业定额),计算人工、材料、机具台班消耗量。