凯发电气:工人罢工属于FIDIC条款中描述的“例外事件”(不可抗力...

工人罢工属于FIDIC条款中描述的“例外事件”(不可抗力)情形之一,当海外子公司按要求履行相关程序后,其受影响义务会免于索赔及其他处罚。非常感谢您的关注。

造价员注意,这20条承包人可向发包人进行索赔!

(2)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担;(3)因不可抗力引起或将引起工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用由发包人承担;(4)承包人在停工期间按照发包人要求...

杭州建设工程纠纷律师:导致工期顺延的常见事由

1.不可抗力不可抗力是法律规定的免责事由，如果建设工程承包人因不可抗力而未能在工期内完成工程，有权主张顺延工期。通常当事人应在施工合同中对不可抗力事件进行约定，不可抗力事件主要有：自然灾害，包括地震、海啸等；政府行为，如政府因重度雾霾天气发布停止施工命令、征用、征收等；社会异常事件，如战争、...

律师案例-工程索赔之不可抗力事件索赔

在不可抗力事件的发生导致施承包人不能履行施工合同、无法按期完工交付工程时,可以部分或全部免除其违约责任。2.停工期间的损失,原则上按照损失各自承担的方式处理尽管根据法律规定,承包人因不可抗力的发生不能履行合同时,可以无需担违约责任,但是需要指出的是,因本次肺炎疫情导致各地住建部门发文严禁建设企业、施...

《北京仲裁》专题|新冠疫情事件的工期与费用索赔

既要考虑人材机要素消耗量，也要考虑要素价格，以及措施费、管理费和风险等；四是工程价格的形成会受金融与财税政策、情势变更、不可抗力等多种外部因素影响，因此，工程价格大多难以采用固定总价合同，即使采用了总价合同，也要考虑工程变更和索赔等调整因素，特别是对影响最大的人材机要素价格仍要进行价格属性分析...

工程审计九类索赔场景50个风险清单

44、在一种外资或中外合资工程项目中货币贬值也有可能导致索赔(www.e993.com)2024年11月28日。七、不可抗力事件潜在着索赔机会45、因自然灾害引起的损失;46、因社会动乱、暴乱引起的损失;47、因物价大幅度上涨,造成材料价格、工人工资大幅度上涨而增加的费用。八、不可预见因素的发生潜在着索赔机会...

施工索赔的内容与程序。

工程延误索赔。因发包人未按合同要求提供施工条件,如未及时交付设计图纸、施工现场、道路等,或因发包人指令工程暂停或不可抗力事件等原因造成工期拖延的,承包人对此提出索赔。工程加速索赔。由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度,缩短工期,引起承包人人力、财力、物力的额外开支而提出的索赔。

什么情况下只能索赔工期

您的问题答复如下:不可抗力事件的情况下只能索赔工期,不能索赔费用;不可抗力一般分为两种:1.特殊风险如战争、叛乱、革命等;2.人力不可抗拒灾害如自然灾害洪水、百年不遇特大暴雨等。★问题所属科目:二级建造工程师——机电工程管理与实务责任编辑:莫回头...

最高法院:施工人工期延误导致逾期交房,开发商能否反诉逾期交房...

部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”李胜忠提出顺宝公司在另案诉讼中已经承认是天气因素和市政道路配套工程未完工导致案涉工程逾期完工,因此主张逾期完工属于不可抗力造成,李胜忠不应当...

律师服务团 | 疫情造成工期延误,建筑企业应如何处理?

(6)承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。三、当合同约定“任何情况下,工期不予调整”,仍可提出索赔我们在法律服务工作中注意到,由于施工合同当事人双方市场地位的不平等,发包人居于强势地位,往往在施工合同中约定“任何情况下,工期不予调整”。那么在遇不可抗力情况下,承包...