索赔3.2亿!其实成功索赔就靠这3步!90%的建工律师想不到!

还要根据索赔的请求权基础找到对应的证据,帮助项目经理在工程日常管理过程中学会保留证据文件资料;同时还要能根据《工期索赔(鉴定)及争议仲裁指南》《建设工程工程量清单计价规范》中对工期索赔的法规要求,就赶工费索赔、窝工费索赔进行恰当的索赔值计算,各项要求相互叠加,要求不可谓不高。

停、窝工费用索赔的计算把握三个原则

停、窝工费用索赔的计算把握三个原则一是停、窝工费用索赔的审核以赔偿实际损失为原则,间接损失包括应计利息、利润、管理费及其他一些间接损失一般不在审价机构的计算范围内;二是在停、窝工责任方不明确的情况下索赔费用可量化至单位时问的损失费用。由于不清楚停、窝工的原因和责任方,不能简单的以施工承包方申请...

【考友分享】机械、人工窝工费用在网络图中索赔问题

如果不是发包人原因造成、或是不可抗力造成的不管该工作是否处于关键线路,均不能索赔费用。工作延误是发包人造成的,按2、3处理。2、若工作未处于关键线路,但该工作的延误超过总时差而成为关键工作,可以进行工期和费用索赔,时间计算基数是延误时间减去总时差。3、若该工作处于关键线路,可以索赔工期和费用。时间计...

一级造价工程师案例分析复习要点:窝工费计算

索赔窝工的费用里面是含有规费和税金的,有的题目中是因为给出的索赔或者损失的数额中都是含有规费和税金的,所以就没有记取。★问题所属科目:一级造价工程师—建设工程造价案例分析

一级建造师承包人可以索赔的内容

一级建造师承包人可以索赔的内容提问如果正常的是业主方的原因造成的索赔(如供应材料不及时)和业主设计变更索赔的方法是一样吗?比如说供应材料不及时可赔人工窝工费和机械的停工费。设计变更索赔难道也是只算人工窝工费和机械赔偿费吗用不用加上利润什么的?

停工、窝工怎么索赔?

2.2.5.1弄清楚实际临设清单及费用,便于实际索赔结算;2.2.5.2窝工状态,临设取费不够,可采取阶段性补偿,按照正常工期计算每天的临设费用与阶段滞后工期进行补偿;中途暂时停工状态,自购临设,应该计算折旧和维护费用,租赁临设,应该计算租金,且有最低租赁期限(在合同中应该体现);停建结算状态,应该记取全部临设费用(按照临设...