累计做了百亿项目后,关于工程索赔,我总结了10点!(必须收藏)

比如费用索赔中的总费用法,是当发生多次索赔事件后,按实际总费用减去投标报价时的估算费用进行计算;而工期索赔中的比例计算法,又要综合考虑受干扰部分工程的合同价、原合同总价、原合同总工期。显然,哪种计算方法更得当也是他们需要考量的。从程序上律师要把控索赔的提出、索赔资料的准备、索赔文件的提交、索赔文件...

高级人民法院:关于建设工程工期纠纷的38条裁判规则

01、第十条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,按照约定...

干货!建工诉讼索赔技巧,朱树英携团队都总结好了!(学完就能用)

一方面,他们要从一团乱麻的案情中梳理出一条线索,找到对应的索赔要件;另一方面,还要根据索赔的请求权基础找到对应的证据,帮助项目经理在工程日常管理过程中学会保留证据文件资料;同时还要能根据《工期索赔(鉴定)及争议仲裁指南》《建设工程工程量清单计价规范》中对工期索赔的法规要求,就赶工费索赔、窝工费索赔进行恰当的...

最高院:关于工期延误索赔、费用调差的15条裁判意见

根据《工程承包合同》的约定,该报告单已经监理进行签证,可以作为计算工期延误损失的依据,一审法院根据鉴定意见确认承包人因工期延误产生的人工误工、机械闲置、管理费等损失,并无不当。案件索引:(2020)最高法民终455号13.最高法院:根据查明的事实,超合同工期的原因有工程量增加、交地延迟、拆迁补偿等原因导致的村...

工期索赔的计算

三、工期索赔的分析和计算1.直接法发生在关键线路上,实际干扰时间为工期索赔值。2.比例分析法工程量由2800m3增加到3500m3,原定工期40天,索赔的工期?如果工程量增减10%为承包商承担的风险,工期索赔多少天?工期索赔值=原工期×新增工程量/原工程量=40×(3500-2800)/2800=10天...

承包人可索赔工期、费用和利润的情况不包括( )。

根据标准施工招标文件,承包人可索赔工期、费用和利润的情况不包括()(www.e993.com)2024年11月10日。A发包人提供材料设备,变更交货地点B工程暂停后因发包人原因无法按时复工C工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行D监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格...

《北京仲裁》专题|新冠疫情事件的工期与费用索赔

1.停工期间，承包人可以不可抗力事件造成的停工为由，向发包人申请或索赔工期延长和现场看护人员、待工（隔离）工人的损失费用，以及停工前采取安全和技术措施增加的相关费用。2.复工后至疫情完全解除前，承包人可以不可抗力干扰（影响）为由，向发包人继续索赔工期延误，因复工应政府指令要求增加的疫情防护措施费；因...

按索赔目的分类,施工索赔可分为工期索赔和( )。

按索赔目的分类,施工索赔可分为工期索赔和()。A.费用索赔B.工程延误索赔C.工程变更索赔D.工程加速索赔查看答案解析正确答案A答案解析自考365网小编精心为广大自考学员整理的相关历年试题及答案解析,想了解相关自考试题请持续关注自考365网校。让自考更有氛围,想加入自考365交流群请添加小编微信zbzikao365...

梅老师知识 工期索赔的计算

工期索赔,一般是指承包人依据合同对由于因非自身原因导致的工期延误向发包人提出的工期顺延要求。1.工期索赔中应当注意的问题在工期索赔中应当特别注意以下问题:(1)划清施工进度拖延的责任。因承包人的原因造成施工进度滞后,属于不可原谅的延期;只有承包人不应承担任何责任的延误,才是可原谅的延期。有时工程延期...

最高法院:施工人工期延误导致逾期交房,开发商能否反诉逾期交房...

裁判规则八:工期逾期延迟交房,发包人无证据证明向购房者支付延迟交付违约金的,人民法院不支持工期索赔的诉讼请求。案例八:最高人民法院在大姚凯帝房地产开发有限公司与重庆市泰诚建设工程有限公司建设工程施工合同纠纷再审民事裁定书(2020)最高法民申2423号中认为,关于凯帝公司主张的向购房户支付延迟交房违约金总计...