全国法院:审理不可抗力纠纷指导意见合集

08、第一千二百四十条从事高空、高压、地下挖掘活动或者使用高速轨道运输工具造成他人损害的,经营者应当承担侵权责任;但是,能够证明损害是因受害人故意或者不可抗力造成的,不承担责任。被侵权人对损害的发生有重大过失的,可以减轻经营者的责任。二、最高人民法院《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指...

律师案例-工程索赔之不可抗力事件索赔

因此,鉴于本次肺炎疫情构成不可抗力,因不可抗力导致承包人工期延误的承包人可以向建设单位要求工期顺延,但因不可抗力引发的停工损失应由双方各自承担。对于承包人应建设单位的要求对工程进行赶工、照管、清理、修复的,各项费用应当由建设单位承担。(三)施工单位可以就哪些费用向开发商提出索赔一般情形下施工单位...

全国法院:审理建设工程工期纠纷的指导意见合集

10、建设工程施工合同履行中,承包人由于管理不善等原因,导致工期延误等违约行为的,人民法院确定承包人向发包人承担的违约责任时,应准确理解、把握《中华人民共和国民法典》第五百八十四条规定,综合考虑承包人过错、履行施工合同预期利益,发包人实际损失等情况,综合确定赔偿数额。11、建设工程施工合同被确认无效后,发包...

四川省人民政府公报

第九条项目业主应当与承包单位签订合同,明确承包单位、实施范围、工程量、工程费用、工期、验收标准及质量安全保证责任等内容,因情况紧急未签订合同的,应当自项目实施之日起10日内补签。地质灾害应急处置项目应在合同约定的期限内实施完成,原则上不超过3个月,因不可抗力引起工期延误的除外。项目相关信息应当以适当方式...

河南高院:建设工程施工合同纠纷事实查明的思路与方法(二)

因承包人原因造成的工程质量问题,应由承包人承担修复责任。若工程质量虽未达到合同约定标准或国家标准,但经过修复后可以达到上述标准,发包人抗辩扣除修复价款或另诉要求承包人对质量问题修复或承担修复费用的,应予支持;若工程不能修复但不影响建设工程的结构安全性、功能适用性,发包人可要求减少相应工程价款;若工程存在...

下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理,说法正确的是( )。

C工期顺延,各自的损失各自承担,工程师的损失由发包人承担D工期顺延,人员伤亡的损失由发包人承担正确答案:C答案解析:本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项(www.e993.com)2024年11月29日。不可抗力费用损失的承担原则:(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,...

因疫情防控造成建设工程工期延误和停工损失的 按不可抗力情况处理

意见明确，因疫情防控造成建设工程工期延误和停工损失的，按施工合同约定的不可抗力情况处理，发包人应根据实际延误情况顺延工期（扣除春节假期），由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担。对因工期延误，发包人要求赶工的，承包人应会同发包人制定赶工措施方案，确保工程质量安全，同时计取赶工费：房屋...

最高法院:施工人工期延误导致逾期交房,开发商能否反诉逾期交房...

部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”李胜忠提出顺宝公司在另案诉讼中已经承认是天气因素和市政道路配套工程未完工导致案涉工程逾期完工,因此主张逾期完工属于不可抗力造成,李胜忠不应当...

下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失,应由承包人承担的有...

答案解析本题考查的是不可抗力。施工合同范本通用条款规定,因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担:(1)永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;(2)承包人设备的损坏由承包人承担;(3)发包人和承包人各自承担其...

律师服务团 | 疫情造成工期延误,建筑企业应如何处理?

(3)发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失;(4)因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务,已经引起或将引起工期延误的,应当顺延工期,由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担,停工期间必须支付的工人工资由发包人承担;(5)因不可抗力引起或将引起工期延误,发包人要求赶工的,由此增加的赶工费用...