关于工程款利息认定与计算的99条裁判规则

按照约定处理。没有约定的,按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。”该规定是针对建设工程施工合同当事人之间关于利息问题争议的处理,应为当事人对欠付工程价款并没有约定违约责任承担方式时适用。

最高法院:工程停工损失裁判意见九条

上述款项均未注明系停工损失,且万方公司已经支付的其他款项中亦未明确包括停工损失,因此,欠付工程款56833552.98元中应包括停工损失700万元。南通二建对停工损失不享有工程价款优先受偿权,原判决认定南通二建享有工程价款优先受偿权的数额为49833552.98元,并无不当。——江苏南通二建集团有限公司与东营市万方置业有限公司建...

当前工程结算困境下监理单位签字效力的认定及结算中的作用

因此,洪利高速公司认为监理费的计取应当按建设工程施工完成产值占施工合同总价的比例计算的主张不能成立,其在原审中再对《监理服务费支付证书》《施工阶段延期监理服务费用计算表》申请鉴定已无意义,亦违反诚实信用原则,故原审法院对其申请未予准许,适用法律并无不当,程序亦不违法。案件索引:(2020)最高法民申6358...

涉及支付工程款停工损失等建设工程施工合同纠纷案的起诉状

3、被告支付原告停工损失（施工机械费159500元、人工费损失1052700元、生活费及水电费140360元、安全文明施工费110795.08）共计1463355.08元及利息（利息以1463355.08元为基数，自2021年5月20日起按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止。);4、原告在被告欠付工程款及利息、停...

北京:应急措施费用、停工损失费、窝工费、赶工费均计入工程造价

■因疫情导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担。■疫情防护物资费用、临时增设隔离设施费用、施工场地消杀费用、防护人员费用等,由发包人承担,双方按实签证,列入结算;■疫情常态化防控措施费按分部分项工程费(不含工程设备费)与单价措施项目费之和乘以费率0.66%计算。

因疫情防控造成建设工程工期延误和停工损失的 按不可抗力情况处理

为贯彻落实市委市政府决策部署，加快推进建设项目有序开复工，更好维护建筑市场各方合法权益，近日，市住建局就疫情防控期间建设工程计价问题出台了指导意见(www.e993.com)2024年11月27日。意见明确，因疫情防控造成建设工程工期延误和停工损失的，按施工合同约定的不可抗力情况处理，发包人应根据实际延误情况顺延工期（扣除春节假期），由此导致承包人...

建设工程施工合同无效时工程价款结算的27条规则

原审中,煜塬公司认可西北公司在施工过程中有代付工人工资、支付塔吊费、打桩费,参与工程结算等行为,证明西北公司参与了工程管理。原审判决参照双方合同约定,扣除5%管理费,按照世纪城投资公司支付给西北公司工程款的95%计算西北公司应付煜塬公司工程款,并无不当,且不存在超出诉讼请求的情形。

总工确诊,多个项目停工!住建部明确:防疫费用可计入工程造价!31...

1、进一步强化人员管控。本周内,各项目建设、施工、监理单位主要管理人员应在工地内居住,驻场开展疫情防控和安全管理工作,确实无法在工地居住的,应居家办公。2、纳入高风险区的。停工,封闭现场,停止一切施工作业;所有人员封闭隔离。目前,民治街道大岭社区中国建筑第*工程局生活区、安居尚龙苑工地划为高风险区。

【案例分享】发包人未依约支付工程价款,承包人可否停工并主张赔偿...

案例要旨:建设工程施工合同中约定发包人欠付工程款时,承包人有权按银行基准资金利息或按同期银行贷款利息主张30天以外的利息,而不得停工、怠工,故承包人以发包人未足额支付工程进度款为由主张停工损失与约定不符不予支持。案号:(2019)最高法民终1134号...

最高法院关于欠付建设工程价款利息裁判规则精解(收藏版)

故此,进度款利息应自审核完毕次日开始计付;双方此后在第三方审核基础上签订《工程结算审核确认单》进行结算,虽未包含停工损失和劳保费用,但可视为双方对已完工工程价款的最终结算,自该日起计算欠付工程款利息而非进度款利息,更为合理。案例来源:《石嘴山市文化旅游广电局、中铁十八局集团建筑安装工程有限公司建设工程...