江宁区法院发布建设工程合同纠纷典型案例

双方在合同中自愿约定工期为200天,系承包方同意减少工期的意思表示,但案涉工程经鉴定定额工期为429天且未支付赶工费,属于严重压缩工期,同时根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定发包人压缩工期的范围可在定额工期的20%以内,故判断是否逾期竣工且计算工期延误违约金均应以343.2天为参照。典型意义定额工期系根据工...

现浇混凝土主体结构施工工期不宜少于7天/层!6月前,完成排查

质量安全监督、工程竣工验收、工程技术档案移交、工程质量保修等法定职责,依法承担在设计使用年限内的工程质量全面管理责任;应严格履行工程建设法定程序和项目法人责任制,不得违法发包工程,不得随意压缩合理工期和造价,施工工期不少于施工标准工期的80%;现浇混凝土主体结构施工工期不宜少于7天/层。

第二巡回法庭法官:建设工程合同的无效处理|建筑法|承包人|发包人|...

在违法分包中还有一个比较特殊的问题,即劳务分包的问题。根据《建设工程施工合同司法解释》第7条的规定:“具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同,当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的,不予支持。”就此而言,合法的劳务分包合同应当认定为有效。至于在案件审判过程中,在当...

25条!关于建设工程的会议纪要及案例指导意见

《建工解释一》第43条规定:“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人,在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后,判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。”本...

典型案例:工程债权转让后,保理商能否对建设工程的价款取得优先受...

第四十三条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的,人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人,在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后,判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。

应急管理部公布一批建筑施工领域生产安全事故典型案例

一是盯紧大型工程，加强高速公路、高铁地铁、桥梁隧道、水库电厂等工程建筑安全监管，严格落实防坍塌、防坠落等安全措施，严厉打击违法分包转包，严防发生群死群伤(www.e993.com)2024年11月10日。二是科学合理安排工期，充分考虑疫情影响和冬季特点，严格执行工程定额工期，加强施工现场监理，严禁在未经科学评估论证情况下压缩工期，坚决防止抢工期、赶进度...

2023年安全生产工作要点-岳阳市岳阳楼区政府门户网站

5.建筑领域专项整治。持续深化建设领域安全治理,紧盯老旧小区改造工程,扎实排查利用原有建筑物改建为酒店、饭店、学校、养老院等人员密集场所安全隐患,依法查处违法建设以及违规改变建筑主体结构或使用功能等造成安全隐患行为。严厉打击违法分包转包、违规压缩工期等行为,持续推进自建房安全隐患整治。

【法官论坛】建设工程合同案件类案证明标准研究

2.违法分包根据当事人提交的施工合同、会议纪要、备忘录、现场签证、施工日志等证据,发现承包人违反合同约定或未经发包人许可,将工程分包给没有相应资质的分包人或将工程分包后不参加现场管理的,属于违法分包,分包合同无效,但不影响发包人与承包人之间的合同效力。