最高院判例:案涉工程已竣工但未结算,剩余工程款给付期限不明确,不...
建工集团上诉请求:(一)请求判令水泥公司增加支付钢结构部分少算、漏算工程款1600万元;(二)请求依法改判建工集团对涉案工程在欠付工程款范围内享有建设工程价款优先受偿权;(三)请求判令水泥公司承担欠付工程款利息24278884.27元(暂按中国人民银行贷款基准利率计算至2019年8月20日,此后应按贷款市场报价利率计算至实际给付...
中途退场的工程款如何进行结算?
第三,关于利息的计算,承包人中途退场后若主张工程款利息,可以根据工程实际交付情况、工程移交结算协议等确定一个对承包人有利的利息起算点。最后,关于工程价款优先受偿权问题,根据法院解释,未竣工的建设工程质量合格的情况下,承包人可请求其承建工程的价款在工程折价或拍卖时优先受偿。然而,如果工程质量不合格需要修复...
青岛中程海外项目“命途多舛”:1.34亿风电工程款要不回,矿权十年...
在被出具非标报告后,深交所于今年5月26日向青岛中程下发问询函,要求其说明上述应收账款逾期的具体原因,该笔应收账款计提坏账准备是否充分,以及公司针对欠款方采取的具体催收、追偿措施及实施效果。从青岛中程披露的历史账款回收情况来看,其与ELPI签订总承包合同以来,截至2022年4月26日,对方共计向公司支付...
关于工程款优先受偿权行使方式的57条裁判规则
建设工程价款优先受偿权不因工程建成的房屋已经办理商品房预售合同网签而消灭,如符合建设工程价款优先受偿权的成立要件,承包人仍有权就工程折价或者拍卖的价款优先受偿。《中华人民共和国民法典》第八百零七条规定:“发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除根据...
追讨工程款7年未果,山东一施工商被绊“优先受偿权”
”戴胜宝表示,2016年3月16日,自己通过荣邦公司向汇丰公司、容力达公司发出《工程款催要函》,但未获得付款。同年4月,其将荣邦公司、汇丰公司和容力达公司起诉至泰安高新区法院,请求法院判决三家公司支付工程款约1726.65万元及违约金,赔偿停工损失200万元、临建费35万元和律师费,并主张工程价款优先受偿权。同年...
高院:关于工程量、工程款结算依据和造价鉴定等6个问题的解答
双方当事人在建设工程施工过程中形成的补充协议、会议纪要、工程联系单、工程变更单、工程对账签证以及其他往来函件、记录等书面证据,可以作为工程量计算和认定工程价款的依据(www.e993.com)2024年9月9日。二、施工过程中谁有权利对涉及工程量和价款等相关材料进行签证、确认?除法定代表人和约定明确授权的人员外,其他人员对工程量和价款等所作...
青岛“法院拒绝开发商建完烂尾楼”续:法院玩起了疑兵之计?
2014年,同泰公司与泰华集团签订签订《顶房协议》,约定将同泰华府小区61套房按总价3336万余元,抵顶给泰华集团作为工程款。2014年5月,泰华集团向同泰公司发函催要工程款。函件中载明,同泰公司应支付2亿元工程款,扣除已支付的1.6亿元及抵顶的3336万余元,还欠工程款800万元。
被法院撤销优先受偿权 200名工人7年未拿到工资
“由于工程停工多日,我多次要求发包人尽快结清应支付的工程款约1726.65万元。”戴胜宝表示,2016年3月16日,自己通过荣邦公司向汇丰公司、容力达公司发出《工程款催要函》,但未获得付款。同年4月,其将荣邦公司、汇丰公司和容力达公司起诉至泰安高新区法院,请求法院判决三家公司支付工程款约1726.65万元及违约金,赔偿停工...
工程增量如何主张增量工程款 合同包含的因素造成的工程增量需自行...
关于新增工程款的认定问题,根据丙公司向乙公司出具的《关于送出线路工程运输距离增加费用的联系函》,可以认定丁公司与丙公司就该增加工程量部分的工程价款达成了一致意见确定为1195042元;关于丁公司主张的因地形差异应增加工程造价的诉讼请求,合同约定“不因现场的地形、地质等因素调整合同总价”,因此案涉工程固定价款中...
山东省工程建设领域工程款支付担保实施办法(试行)
一、总则第一条为加强全省工程建设领域工程款支付担保管理,规范建设单位支付担保行为,维护工程建设各方主体合法权益,有效遏制拖欠工程款和农民工工资行为...