全国法院:关于审理建设工程管理费纠纷的70条裁判观点

对于转包人、违法分包人或者出借资质人提出的支付管理费的请求,一般不予支持;如果转包人、违法分包人或者出借资质人在给予工程或出借资质后也实施了一定的施工行为或管理行为,应当考虑转包人、违法分包人或者出借资质人的支出成本、合同各方的过错程度、实现利益平衡等因素,在各方之间合理分担该管理成本损失。

最高法院:工程停工损失裁判意见九条

上述款项均未注明系停工损失,且万方公司已经支付的其他款项中亦未明确包括停工损失,因此,欠付工程款56833552.98元中应包括停工损失700万元。南通二建对停工损失不享有工程价款优先受偿权,原判决认定南通二建享有工程价款优先受偿权的数额为49833552.98元,并无不当。——江苏南通二建集团有限公司与东营市万方置业有限公司建...

某建设公司与某投资公司建设工程施工合同纠纷案

基数为未完成量造价时,未完成工程量可得利益损失为387352元;2、当合理费用及利润率为6%(2017年费用定额的利润率),基数为未完成量造价时,未完成工程量可得利益损失为1162056元;3、当合理费用及利润率为10.7%(莆田市建筑行业合理费用及利润率),基数为未完成量造价时,未完成工程量可得利益损失为2072333元;4、当...

河南高院:建设工程施工合同纠纷事实查明的思路与方法(二)

工程未完工的,若当事人对已完工工程造价产生争议,可委托司法鉴定,在鉴定过程中计算出合同优惠率或工程完成比,参照该合同优惠率或工程完成比,并结合工程实际施工情况认定工程价款。合同优惠率或工程完成比的计算方法为:鉴定机构在同一取费标准下,分别计算出已完工工程部分的价款和整个合同约定工程的总价款,两者对比计算出...

关于工程款利息认定与计算的99条裁判规则

答:在施工合同无效的情况下,如果当事人主张按照合同约定支付逾期付款违约金或者逾期付款利息的,应向其释明主张合同无效后的逾期付款损失赔偿,并可以参照合同中约定的逾期付款违约金或者逾期付款利息等内容,结合双方过错程度确定逾期付款损失的大小。八、典型案例裁判要旨...

为赔偿停工损失而对工程价款结算方式进行的变更不影响合同效力

因此,《补充协议书》属于双方当事人在合同履行过程中经协商一致的合同变更,不属于最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定的情形(www.e993.com)2024年11月27日。综上,本案《补充协议书》关于结算方式的变更,实质上是对停工损失赔偿的约定,不属于“黑合同”,而属于双方协商一致的合同变更,可以作为双方...

“喜迎十九大”——这家矿企因安全事故赔偿又停工损失千万 聘请总...

华龙网9月17日22时50分讯(记者伊永军)一家锰矿企业以前只抓生产不重安全,结果一年内接连发生两次安全事故,不仅给死者家属赔偿百万元,还被勒令停工半年,损失以千万元计。自从聘请了总工程师后加强安全监管,该矿至今未发生安全事故。锰矿老总感叹:安全就是效益啊!日前,由重庆市政府安委办组织开展的持续深化大排查...

最高院案例|中标无效,施工人能否主张全额工程款及损失

创业大厦非正常原因停工损失费用评估金额为65,439,063.13元。此委托书是经原管委会盖章确认的，具有合法性，应继续履行，按评估报告所用评估计算方式、方法计算，到2017年7月1日，停工损失已达9759万元（以最后双方确认为准）。四是复工问题。弘某公司提出，只有满足其赔偿要求，方可签署复工协议，然后复工。因新区...

工程索赔的案例分析

如计算费用索赔时,增加工作内容的人工费应按照日工资计算,而停工损失中的人工费,不能以日工资计算,通常采取人工单价乘以折算系数或窝工费计算;工作内容增加引起的设备费索赔时,设备费的标准呢按照机械台班费计算,停驶的机械费补偿,应按机械折旧费或设备租赁费计算,不应包括运转操作费用。再如施工期间遭遇不可抗力,对...

浅析工程造价纠纷和争议的解决对策

如遭遇一些重要活动,政府都会强制停工,可很少有发、承包方在工程施工合同对此进行约定。合同中也没有停工损失的计算条款,加上工程处于动态之中,施工单位要证明其停工时的人员、设备、周转材料的数量是非常困难的。所以,大多数施工单位很难进行停工索赔。如果在合同中对此进行约定或明确停工损失的计算方式,就不易产生...