最高院关于建设工程工期延误责任的裁判规则
一审中,两公司提交的工作联系单、会议纪要等证据,可以证明造成案涉工程工期延误既有冶金建设公司的原因,也有环保科技公司的原因。环保科技公司提交的施工进度表、会议纪要、工程联系单等证据,无法证明仅因冶金建设公司导致的工期延误的具体天数,其主张冶金建设公司支付317天工期延误导致的违约金和管理费,没有事实依据,不...
浙江省院建筑师负责制的实践与探索_澎湃号·媒体_澎湃新闻-The...
在施工过程中,建筑师团队需仔细复核现场施工原因核定单、修改的联系单,进行多方案比较并评估修改导致的价格变更,从而采取最优的解决方案,有效管控造价。现场工作管理建筑师团队会同建设单位共同制定施工单位的现场质量、安全、文明施工目标管理制度;组建对建筑师负责的现场管理团队,严格落实现场按图施工。施工过程中,建筑...
发包人以项目工期延误为由,向承包人索赔,承包人要怎么办?
双方在结算工程价款时,李四公司项目负责提出,张三公司比合同约定时间晚竣工一个月,要求张三公司承担工期延误责任,赔偿李四公司经济损失。而张三公司认为,完全依据合同约定的施工日历天数完成施工任务,之所以造成没有按合同约定时间竣工验收,是由于李四公司交付的施工现场不符合三通一平施工条件,延误竣工原因不在张三公司,不应...
最高院:关于工期延误索赔、费用调差的15条裁判意见
12.最高法院:当事人之间的《工程承包合同》中并未约定提供施工设计图纸系承包人宇洪公司的义务,且从承包人提交的有监理及发包人代表签字的报告单等证据来看,案涉工程存在初步设计与实际施工情况差异较大、装机容量增加、业主资金不到位等影响施工进度的因素,且监理对承包人关于工期延期时长及损失赔偿的报告单进行了确...
实务锦囊//建设工程工期延误责任裁判意见20条
双方对工程工期延误均存在过错情况下,一方提供的证据无法证明仅因另一方原因导致工期延误具体天数的,其主张工期延误责任不应得到支持。最高人民法院认为,某冶金建设公司、某环保科技公司均认可实际交工日期晚于合同约定的交工日期。一审中,冶金建设公司、环保科技公司提交的工作联系单、会议纪要等证据,可以证明造成案涉...
建设工程工期延误责任裁判意见20条(以最高院裁判为基础)
生效裁判认为:某冶金建设公司、某环保科技公司均认可实际交工日期晚于合同约定的交工日期(www.e993.com)2024年7月27日。一审中,两公司提交的工作联系单、会议纪要等证据,可以证明造成案涉工程工期延误既有冶金建设公司的原因,也有环保科技公司的原因。环保科技公司提交的施工进度表、会议纪要、工程联系单等证据,无法证明仅因冶金建设公司导致的工期延...
进度控制知识点:建设工程施工进度控制工作内容
7.组织现场协调会(工作联系单)监理工程师应每月、每周定期组织召开不同层级的现场协调会议。在平行、交叉施工单位多,工序交接频繁且工期紧迫的情况下,现场协调会甚至需要每日召开。对于某些未曾预料的突发变故或问题,监理工程师还可以通过发布紧急协调指令,督促有关单位采取应急措施维护施工的正常秩序。
房屋建筑工程建设工程监理工作标准
1.0.5在监理工作范围内,建设单位与施工单位之间涉及施工合同的联系活动,应通过项目监理机构进行。1.0.6项目监理机构应根据建设工程监理合同约定,坚持预控为主和动态控制的原则,制定和实施相应的监理措施,采用旁站、巡视、平行检验等方式实施监理。1.0.7本标准适用于新建、扩建、改建房屋建筑工程...
最高法院:工程设计变更是否导致工期延长,发包人能否索赔工期延误...
其三,2016年2月28日至7月1日期间的8份《工作联系单》证明置业公司没有按时提供甲供材料。无论双方协商变更材料供应方式为甲供是何原因,置业公司没有按期提供甲供材料的事实导致工期客观上延长。置业公司要求装饰公司承担逾期违约金的上诉请求不能成立。
2021年监理工程师基本理论和法规试题及答案
项目监理机构在建设工程施工阶段进度控制的主要任务是通过完善建设工程控制性进度计划、审查施工单位提交的进度计划、做好施工进度动态控制工作、协调各相关单位之间的关系、预防并处理好工期索赔,力求实际施工进度满足计划施工进度的要求。参见教材P136。72.根据《建设工程监理规范》,项目监理机构批准施工单位工程延期要求应...