最高法院:工程停工损失裁判意见九条

2.承包人在明知工程尚未取得建设工程规划许可手续的情况下,依然愿意与发包人签订施工合同并实施了施工行为,承包人也未提供证据证明发包人怠于办理建设工程规划许可手续导致工程停工的客观事实,承包人以发包人怠于办理建设工程规划许可手续,工程被政府有关部门要求停工为由主张停工损失的,人民法院不予支持。最高人民法院...

最高院关于工程停工损失裁判规则

2.承包人在明知工程尚未取得建设工程规划许可手续的情况下,依然愿意与发包人签订施工合同并实施了施工行为,承包人也未提供证据证明发包人怠于办理建设工程规划许可手续导致工程停工的客观事实,承包人以发包人怠于办理建设工程规划许可手续,工程被政府有关部门要求停工为由主张停工损失的,人民法院不予支持。最高人民法院...

受让方与第三方签订合同引发的停工损失 项目出让方是否承担连带...

纵观本案的全过程,笔者认为,该案判决突破了合同相对性原则,让不是合同主体的燕京公司承担责任是错误的,且没有探究劳务方停工损失原因以及劳务方是否存在扩大损失的故意,就让燕京公司对受让方发包后,劳务分包方的停工损失,满盘皆收承担连带责任,值得商榷。首先,正确确定合同纠纷的诉讼主体或合同相对人是本案的关键。合...

上海贵酒又惹官司,这次是欠工程款

根据公告，中建四局与贵州高酱酒业有限公司（贵州高酱）及上海贵酒签订了关于年产10000吨酱香型白酒技改项目的土建施工总承包工程合同，但因贵州高酱未依约支付工程款，中建四局诉请贵州高酱支付工程欠款、停工损失及逾期利息。上海贵酒在上述欠款内承担连带支付责任。对此，上海贵酒表示，本案所涉工程欠款需双方最终确认...

上海贵酒被起诉索要工程款逾4亿元

中国青年网讯（记者宿希强）因子公司贵州高酱未依约支付工程款，上海贵酒作为第二被告被中建四局诉请支付工程欠款、停工损失及逾期利息逾4亿元。上海贵酒股份有限公司（上海贵酒）官网显示，该公司成立于1989年3月，是一家综合性酒业集团，曾用名为上海岩石企业发展股份有限公司，1993年12月在上海证券交易所上市，证券...

上海贵酒涉工程施工合同纠纷案,中建四局索赔逾4亿元

贵州高酱支付工程欠款、停工损失及逾期利息合计4.05亿余元，上海贵酒在上述欠款内承担连带支付责任等(www.e993.com)2024年11月27日。上海贵酒称，本案所涉工程欠款需双方最终确认，相关工程款计入在建工程，不影响企业损益。天眼查显示，贵州高酱成立于2010年，注册资本3亿元，由上海贵酒控股，持股52%。编辑李严校对王心...

上海贵酒遭中建四局起诉,索赔逾4亿元工程款

因贵州高酱未依约支付工程款,中建四局诉请贵州高酱支付工程欠款、停工损失及逾期利息,合计约4.06亿元。上海贵酒在上述欠款内承担连带支付责任。对此,上海贵酒表示,本案所涉工程欠款需双方最终确认,相关工程款计入在建工程,不影响企业损益。资料显示,贵州高酱酒业有限公司(曾用名:贵州省仁怀市酱园春酒业有限公司)成立...

河南高院:建设工程和房地产条线“服务保障民营经济健康发展”典型...

诉讼过程中,某建筑公司提出司法鉴定申请,请求对项目的工程造价及停工损失进行鉴定。经法院委托,鉴定机构作出建设工程造价司法鉴定意见书。二、裁判结果案涉项目由于资金断裂导致停工烂尾,近2亿元工程款无力支付,1200余名业主无法及时交房,处置难度大,信访风险高。通过实地勘察工程现状、全面听取施工人和业主代表诉求,深入...

某建设公司与某投资公司建设工程施工合同纠纷案

由于某投资公司的违约行为,导致某建设公司二次停工,停工期间的E区G区现场损失经鉴定机构鉴定,第一次停工期间(2014.10.24-2015.4.8)损失5124534元,第二次停工期间(2016年2月1日起至今)损失15396634元。根据《中华人民共和国合同法》第六十七条、第六十八条第一款、第二百八十四条规定,E区、G区工程封顶、E区落架...

河南高院:建设工程施工合同纠纷事实查明的思路与方法(二)

本期将继续推送省法院审监庭有关建设工程施工合同纠纷事实查明的思路和方法(二),针对审判实践中常见的工程价款、工程质量、工期违约、停工损失赔偿等争议问题如何审查提供思路。01工程价款承包人或实际施工人主张工程价款的前提是已完工工程质量合格,在已完工工程质量合格的情况下,一般从以下方面审查工程价款:...