做空机构揭露美国疫情期间最大医保诈骗案!医疗保健牛股PACS市值已...

2020年3月-2023年5月,美国医疗保险与医疗补助服务中心(CMS)推行了一项医保优惠政策:允许红蓝卡A部分的参保者额外报销在SNF治疗感染新冠所产生的门诊费用。该政策出台的目的,是让SNF分流新冠患者,从而减轻医院的压力。做空机构称,公司在疫情期间为其患者提交了大量虚假的红蓝卡A部分索赔。也就是说,公司故意夸大其SN...

律师案例-工程索赔之不可抗力事件索赔

一般情形下施工单位疫情防控的费用支出,发包人要求赶工增加的费用均可以向开发商提出索赔。此外,因疫情造成工期顺延期间为保护施工场地、设施设备、已完工程等必要措施而留守的工人工资(如留在施工场地的必要管理人员和保卫人员的费用)、工程延期复工或停工所发生的工程清理和修复费用、隔离观察期间的工人工资等如符合合同...

孙建武律师:疫情期间工程承包人的风险防控及索赔操作指引(三)

三、新冠疫情期间,已完工程损坏需要修复的,费用由谁承担,如何索赔可根据2013版《建设工程工程量清单计价规范》第9.10.1条及《建设工程施工合同(示范文本)》第17.3.2条的规定工程需要清理、修复的,费用由发包人承担。费用的索赔一般由承包人以签证形式向发包人提出,签证应按照合同约定程序和流程进行。以工程受损需...

疫情常态化如何做好建设工程索赔

山西省住房和建设厅《关于新型冠状病毒肺炎疫情防控期间建设工程计价有关工作的通知》已明确在工程造价中单列疫情防控专项经费。应注意收集项目所在地相关政府文件。（四）停工损失受疫情影响的承包人有权向发包人主张停工损失，《2018山西省建设工程计价依据费用定额》（俗称“18定额”）中对停窝工费用的计算...

关于发布《杭州市新冠病毒肺炎疫情期间

(一)在疫情防控一级响应期间施工的,疫情防控专项费用每人每天40元。(二)在疫情防控二级响应期间施工的,疫情防控专项费用从原来的每人每天40元调整为每人每天15元。(三)疫情防控三级响应起,建筑工程施工项目因疫情防控产生的费用由发承包双方协商解决。杭州市政府投资项目,三级响应期间疫情防控专项费用为每人每天5元。

关于发布《杭州市新冠病毒肺炎疫情防控期间在建工程合同及工程...

本细则从合同工期调整、疫情防控措施费、人工费、材料费和机械费的调整、停工期间的损失处理、为保证工期而发生的赶工措施费用、施工降效费用、隔离防护措施费用和应急抢建工程的建安工程费用计取等八个方面提出协商处理原则,适用于本市行政区域范围内受新冠病毒肺炎疫情疫情影响的建设工程(www.e993.com)2024年11月28日。对《细则》中明确的政府投资...

《北京仲裁》专题|新冠疫情事件的工期与费用索赔

（1）大多数省份明示了停工期间留在施工场地保卫人员的费用由发包人承担。（2）大多数省份明示了因疫情防控导致人工价格重大变化的，发承包双方应按合同约定的调整方式、风险幅度和风险范围执行；合同中没有约定或约定不明确的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）规定的原则（该规范未明确具体幅度）和地方...

疫情期间销售伪劣口罩 江西九江4人被索赔3倍口罩价款5208033元

四被告在疫情期间销售伪劣口罩的行为严重侵害了众多消费者合法权益,侵害了众多消费者及不特定社会公众的生命健康安全,致使社会公共利益受到损害,应当参照消费者权益保护法的规定予以惩罚性赔偿,请求法院判令被告刘某献、程某、刘某莹三人共同支付所销售的不符合国家标准的口罩价款三倍的赔偿金,共计5208033元,被告邹某林...

新冠疫情下建设工程合同履行实务问答

1.4合同约定承包人没有按照约定期限申请工期顺延、损失补偿、价格确认视为放弃索赔,承包人没有按照约定期限主张权利的,承包人可否以疫情为由主张权利?A参照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第6条规定,合同约定承包人没有按照约定期限申请工期顺延、损失补偿、价格确认视为放弃...

新冠肺炎疫情严重影响工程进程 承包商如何应对?

6.承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。因此,由于此次疫情的影响,在施工合同约定不明或没有约定的情况下,作为工程的承包商可以要求发包人承担与第4条、第6条规定相关的费用,对于第5条所涉及的赶工费用,则根据发包人是否有赶工需求而定。