人民法院案例库:建设工程合同纠纷15则裁判规则详解|工程款|承包人...
建设工程合同约定最终按实际工程量结算,案涉工程已由唯一施工人实际施工完毕并通过分包人移交给了总承包人,总承包人向分包人支付了工程进度款,分包人与实际施工人对工程量未能达成一致意见而没有验收结算的,可以根据分包人与总承包人之间就同一工程确定的工程量进行认定。Ⅰ、关于法律适用。《最高人民法院关于审理建...
建设工程施工合同工程款及利息的司法保护
对于非必须招标的工程,《建工解释一》第二十三条规定:“发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后,与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容,当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的,人民法院应予支持,但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见的变化而另行订立建设工程...
工程单价约定不明,深圳工程律师申请造价鉴定助施工人追回工程款
导语:2021年7月,分包方以A公司名义与承包人签订劳务分包合同,约定由承包人就中山市未达标水体整治工程某分项工程进行施工,施工过程中,分包方长期拖欠承包人的工程进度款,承包人被迫退场,但撤场时,没有与分包方进行结算,施工过程中关于工程量的签证单均未留存,工程量无法确认。后道华工程律师团代理承包人向法院申请...
...显示产业发展轴基础设施建设工程设计-施工总承包项目代建业主...
工程进度款按月支付,经全过程造价咨询机构审核、发包人审批后支付:(1)综合单价部分:发包人支付综合单价部分已完成工程量(已完工程为上月1日至上月月末止完成的工程量)造价的65%;(2)总价部分:某项月进度计价=发包人审批的已完月形象进度比例*该项总价部分金额*65%。3、结算款:(1)结算价款支付时先扣除已...
??河南高院审监庭:建设工程施工合同纠纷事实查明的思路与方法
实践中,对于工程包含的具体施工内容也往往存在争议。例如主体结构完成后支付合同总价X%的进度款,承包人主张,主体结构完成是一次结构浇筑完成即应支付该笔进度款,因发包人未能及时付款,工期延误责任在发包人;发包人辩称,二次结构也必须完成才应支付,发包人不存在迟延支付该笔进度款的情形,工期延误系承包人自身原因导致...
二级建造师-数字考点总结-最后必看
发包人应在收到支付申请的7天内进行核实后向承包人发出预付款支付证书,并在签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款(www.e993.com)2024年10月19日。发包人没有按合同约定按时支付预付款的,承包人可催告发包人支付;发包人在预付款期满后的7天内仍未支付的,承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和(或)...
城口县东安镇德安村高标准基本农田(提质改造)项目(竞争性比选文件)
根据《城口县人民政府办公室关于进一步规范限额以下工程建设项目自行组织发包活动的通知》(城府办发〔2020〕157号)和《城口县东安镇德安村高标准基本农田(提质改造)项目立项和投资概算的批复》(城发改委发〔2024〕70号),经城口县规划和自然资源局2024年度第5次党组会研究审定,该项目采用竞争性比选的方式确定施工单位...
诚邦生态环境股份有限公司关于项目中标更新暨签署施工合同的公告
②预付款支付期限:建设单位在承包人完成石材专项合同签订且石材专项合同生效并收到承包人提交的保函(含履约及预付款保函(石材专项总价30%))后14天内支付预付款。③承包人申请预付款时,需将完整有效的石材专项合同作为请款附件,不得弄虚作假,否则,发包人将对承包人予以人民币50万元/次进行处罚且发包人有权停付...
最高院裁判案例|股东恶意转让股权,其出资期限利益不予保护
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行。3.发包人不按合同约定支付工程进度款,双方又未达成延期付款协议,导致施工无法进行,承包人可停止施工,由发包人承担违约责任。4.中间验收部位:隐蔽工程、基础。5.完成苗木绿化产值3000万元后,甲方每月25日前支付当月乙方完成工程量40%的...
发包人应在监理人收到进度付款申请单后的( )天内,将进度款支付
单选题1、发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内,将进度款支付给承包人。A、7B、14C、28D、42正确答案C答案解析本题考查的是工程款支付管理。发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内,将进度款支付给承包人。