【宣法·以案释法】承包人工期延误 法院合理认定“竣工日期”
约定开工日期为2021年5月6日,竣工日期为2021年11月6日,合同价款15126000元;关于工程进度款支付,其中约定“……工程主体完工一个月支付总产量的80%工程款……如果承包方在施工工期内仍没有完成工程,按1000元/天向发包方缴纳违约金。”后双方签订《补充协议》,约定了除之前的《施工合同》以外的,新的工程承包范围及...
承包人工期延误 法院合理认定“竣工日期”
约定开工日期为2021年5月6日,竣工日期为2021年11月6日,合同价款15126000元;关于工程进度款支付,其中约定“……工程主体完工一个月支付总产量的80%工程款……如果承包方在施工工期内仍没有完成工程,按1000元/天向发包方缴纳违约金。”后双方签订《补充协议》,约定了除之前的《施工合同》以外的,新的工程承包范围及...
盈造网:全国法院关于建工领域工期纠纷的指导意见(一)
(1)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期。(2)承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期。(3)发包人或者监理人未发出开工通知,亦...
交建股份中标结果:阿拉善高新技术开发区敖伦布拉格产业园区污水...
工期要求:计划开工日期:2024年08月27日,计划竣工日期:2024年12月31日,总工期:127日历天(具体开工时间以双方签订施工合同为准)。质保期:3年。中标价:67710951.01元,项目负责人:舒文海;施工员:李辉;安全员(C3证):郭武;质量员:赵振;材料员:石盼盼;资料员:赵雨晴。请贵单位在收到本通知书后30天内,与招标人...
东辽县凌云乡人民政府东辽县凌云乡启付村村内路灯、道路、桥涵...
合同履行期限:计划开工日期:2024年09月25日,计划竣工日期:2024年11月10日,总工期:47日历天。本项目(不接受)联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:...
甘肃辰卓建筑工程有限公司中标阿拉善右旗易地搬迁后续扶持项目...
工期要求计划开工日期2024年9月3日,计划竣工日期2024年12月31日,总工期119日历天(具体开工时间以双方签订施工合同为准)(www.e993.com)2024年9月8日。中标价:5846678.72元。项目负责人:韩静,注册编号:甘262202101306。施工员:刘生江;质量员:聂小佳;材料员:赵春善;资料员:赵逸梵;安全员:范文成。请贵单位在收到本通知书后30天内,与招标人...
全国法院:审理建设工程工期纠纷的指导意见合集
(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。03、当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认,承包人虽未取得工期顺延的确认,但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定,承包人以此为由主张工期顺延的,人民法院应予支持。
81亿,浙江抽水蓄能大项目中标
总工期:2252个日历天(计划开工日期起算至全部机组投产发电日期)。计划开始工作日期:2024年8月31日(具体进场时间以监理人下达的进场通知为准)。厂房开始开挖日期:2024年12月1日。首台机组发电日期:2029年9月30日。全部机组投产发电日期:2030年10月31日。
万科A:分多期在建的项目最近一期开工时间,是指截止报告日所有在建...
最近一期开工,是报告期内新开工期区的开工时间,以及对应的预计竣工时间吗?以广州金茂万科魅力之城为例,23年年报开工是22年4月,竣工24年5月。22年年报开工22年4月,竣工23年3月,竣工时间不一样,难道是23年的竣工,是指另外开工项目的竣工时间吗?公司回答表示,感谢您的关注。分多期在建的项目最近一期开工时间,...
该完工未完工,围挡遮门影响生意——挡门脸的铁皮啥时能拆除?
记者沿中东路西行,在路南侧找到一处项目公示牌,其上写明,该工程名为“昌平区中东路(中滩村路-安立路)道路及管线工程”,定线全长729.98米,规划道路等级为城市主干路。工程的计划开工日期为2022年7月25日,计划竣工日期为2023年4月1日,总工期260天。近日刚刚更换的可视围挡若以该时间点计算,早在一年多...