关于证据审核与认定的77则参考案例|原告|证明|举证|侵权人|民事...

但农业生产有其特殊性,农作物成活、成熟受多种自然因素影响,农产品销售价格亦受市场供求关系影响,消费者难以提供证据证明农作物正常成活及成熟可能的产出及可获得的利润,如迳行按照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条规定令其承担举证不能的法律后果,有失公允。宜综合考量消费者的直接...

受让方与第三方签订合同引发的停工损失 项目出让方是否承担连带...

1、六台塔吊进出场费及埋节费共计211000元,每月产生租赁费144000元。(停工期间)的租赁费全部由某业公司承担,进出场费及埋节费由某华公司承担;如工程在2017年5月1日前不能施工或退场,所有费用都由某业公司承担,某华公司不承担任何费用。2、因某业公司开工手续不全,经双方协商决定:某业公司补助某华公司2016...

类案检索:最高院关于停工损失十二条裁判规则|赔偿|工程款|承包人|...

一审判决依据《鉴定意见书》“金汇城停工造成施工单位直接经济损失一览表(至2019年3月1日止)”的记载,认定管理人员工资、塔吊停置损失费、临时水电费损失按实际使用天数计算为580848.16元,模板支撑架、扣件、配件延期增加费以及室外脚手架延期使用费损失按比例计算为(3357173元+377046元)÷828×71=316383.71元,未支持因...

重庆市中科控股有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)募集说明...

2015年1~12月水泥价格连续震荡下行,2015年1月1日水泥价格为314.50元/吨,12月31日价格为280.67元/吨,跌幅为10.76%。整体上看,2015年中国水泥平均价格基本呈现波动下滑的态势。劳务费用方面,近年来,随着国家总体工资水平的上涨以及一些地方“民工荒”现象的出现,建筑业人工费用在不断上涨,使得劳动力密集型企业的建筑...

关于建设工程停窝工损失纠纷的46条裁判规则|约定|承包人|发包人|...

在此情形下,一、二审法院结合鲁杰公司租赁的塔吊、脚手架闲置期间及租金标准,酌情认定巴塘公司应当向鲁杰公司赔偿塔吊窝工损失4万元、脚手架窝工损失5万元,并无不妥。巴塘公司关于其不应赔偿鲁杰公司窝工损失的理由不能成立。案例文号:(2021)最高法民申3620号...