第三人代收款项不构成发包人对承包人有效付款的认定依据(一)

违背承包人的真实意思表示或对承包人不公平的,法院也会作出相反的认定,即发包人对他人的付款不对承包人发生效力,其裁判理由中往往包括与“合同相对性”不符、承包人已告知发包人不得向有关联的实际施工人支付工程款、发包人向第三人支付的款项性质不属于工程款、从发包人处受领工程款的第三人未将款项...

未经发包人同意的非主体工程有资质分包合同的效力认定

也就是说,分包合同未经发包人同意,过错在于总承包人和分包人,如认定合同无效,具有资质的分包人转变为“实际施工人”,分包人反而因为自身过错,可以根据《建工解释一》直接向无过错的发包人直接主张权利,在总承包人破产时,获得相当于个别清偿的超级权利,这就违背了任何人不得从自己不当行为中获益的原则。所以,仅以分包...

工程总承包“超概”责任承担及治理路径探析

但是,目前实践中工程总承包项目发包人在招标文件及合同条款制定中占主导和支配地位,常将依据有关计价规范、标准招标文件或示范合同文本中规定应由发包人承担的责任或负担的风险转嫁给承包人,且司法实践通常认为有关条款系合同各方真实意思表示且不违反法律、行政法规强制性规定,应当遵照执行。在此情况下,如有关行政主管...

发包人逾期未答复视为认可承包人提交的竣工结算文件

其次,发包人在收到承包人递交的结算文件后,未在约定的期限内作出任何意思表示,才能适用该条款,法律没有规定发包人在约定的期限内应当作出何种意思表示,最高人民法院民一庭认为因为建工结算文件的专业性和复杂性,如果要求法官审理异议是否合理再进行条款的适用不具有可行性,因此只要发包人在约定的期限内提出了异议,无论...

孙华璞 | 关于违法合同无效问题的思考

就发包人来说,取得的不法利益表现为土地、建筑材料经加工后形成的增值利益。就承包人来说,取得的不法利益表现为支付工人工资等成本后的利润。再如,承包人转包、违法分包或者借用资质协议无效的案件。因为承包人截留的工程价款或者出借资质人根据约定取得的费用均属于违法所得,既不能归属承包人、出借资质人,也不能...

当前建设工程价款结算难的58个商法要点梳理总结|约定|发包人|承包...

承包人提交的竣工结算文件可以作为工程款结算的依据(www.e993.com)2024年11月20日。建设部制定的建设工程施工合同格式文本中的通用条款第33条第3款的规定,不能简单地推论出,双方当事人具有发包人收到竣工结算文件一定期限内不予答复,则视为认可承包人提交的竣工结算文件的一致意思表示,承包人提交的竣工结算文件不能作为工程款结算的依据。

承揽合同纠纷案件要素式审判指引(试行)| 适法统一

承揽合同是以特定的工具和技能完成工作、交付工作成果并获得报酬的合同,因此承揽人履行承揽合同的主要义务是按照约定的时间、数量、质量标准交付完成的工作成果,定作人履行承揽合同的主要义务是按照约定的时间和金额支付报酬。承揽合同履行这一要素中主要争议在于违约方的确定,对此应通过审查双方对于各自合同义务的履行情况进...

建设工程施工合同工程款及利息的司法保护

承包人提交的竣工结算文件可以作为工程款结算的依据。建设部制定的建设工程施工合同格式文本中的通用条款第三十三条第三款的规定,不能简单地推论出,双方当事人具有发包人收到竣工结算文件一定期限内不予答复,则视为认可承包人提交的竣工结算文件的一致意思表示,承包人提交的竣工结算文件不能作为工程款结算的依据。”...

建设工程施工合同工程款纠纷裁判规则解析

(一)直接发包情况下工程款请求权的主体直接发包既包括合法发包行为也包括违法发包行为。通常情况下,只要建设工程经验收合格,承包人就有权请求发包人支付工程款。在支解发包(民法典将建筑法关于“肢解”发包的表述修改为“支解”发包,本文用语与民法典保持一致)的情况下,存在多个承包人,即使认定支解发包合同属于无效...

建设工程施工合同效力的认定_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

(二)发包人与承包人欠缺发承包工程的合意1.意思表示不真实的类型意思表示不真实是指行为人表现于外部的意思与其内心的真实意思不一致,行为人表示要追求的民事后果与其内心真正希望出现的后果不一致。意思与表示不一致可分为行为人有意的不一致和无意的不一致。有意的不一致是指行为人故意作出与其内心真实意思不一...