全国法院:审理工程审计纠纷的指导意见与裁判规则

答:建设工程合同约定以审计部门出具的审计报告或者结论作为工程价款结算依据,发包人未按约报请审计部门对工程价款进行审计的情况下,以未经审计部门审计为由拒付工程价款的,人民法院不予支持。如果审计部门未在合理期限内进行审计或者出具审计报告或结论,或者有证据证明审计结论明显不当的,承包人有权对未经审计以及缺少审计...

关于律师办理工程价款及结算案件的主要思路及依据

计价依据一般指建设工程施工合同“价款或报酬”条款（即工程造价条款），具体为工程价款有关计价方法或计价标准的约定。参照《工程造价术语标准》（GB/T50875-2013）第2.1.4条的规定，计价依据是与计价内容、计价方法和价格标准相关的工程计量计价标准、工程计价定额及工程造价信息等。4.1.1计价依据没有约定或约定...

新政策下“固定总价包干合同”结算价款能否调整?如何调整?

因发包人原因导致工程变更的,承包人能够证明工程变更增加的工程量不属于合同约定包干价范围之内的,有约定的,按约定结算工程价款,没有约定的,可以参照合同约定标准对工程量增减部分予以单独结算,无法参照约定标准结算可以参照施工地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算。

律师案例-不同合同模式对工程结算的影响

大部分工程总承包合同中对于合同变更的调价原则往往仅进行一般约定，例如:“对于合同中已包含的，按已有的单价确定变更价款;合同中无相应单价的，按类似于变更工程的价格确定变更价款;合同中无相应或类似单价的，由合同双方协商确定。”在实际合同履行过程中，变更项目的单价如何确定往往存在较大争议，例如某工程项目合同...

兴业银行金融科技产业园项目(施工)-变更公告

14、专用合同条款11.1中“材料价差的确定:以招标控制价采用的材料综合信息价格与对应调差周期《福州建设工程造价管理信息》发布的材料综合信息价格的平均值的差价计算”。因本项目招标控制价采用的信息价为长乐区信息价,故对应调价周期信息价是否也采用长乐区信息价?请招标人予以明确!

合同中约定了材料价格不调整,如何可以“突破合同的约定”?

因发包人原因导致工期延误，且在工期延误期间材料价格上涨的，承包人可以主张依照市场价（工程造价管理部门颁布的调价文件、信息指导价）调整价差，调价费用由发包人承担；如双方均对工期延误有责任的，则工期延误期间的调差由双方按照各自过错比例负担(www.e993.com)2024年11月8日。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同...

造价员建议收藏!工程合同价款调整五大类详解

施工合同履行期间,国家颁布的法律、法规、规章和有关政策在合同工程基准日之后发生变化,且因执行相应的法律、法规、规章和政策引起工程造价发生增减变化的,合同双方当事人应当依据法律、法规、规章和有关政策的规定调整合同价款。但是,有关价格的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中,则不再予以考虑。

合同价款调整(市场价格波动引起的调整)-二级建造师施工管理考点

合同价款调整(市场价格波动引起的调整)1.采用价格指数调整(1)价格调整公式P0——已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。变更及其他金额已按现行价格计价的,也不计在内;A——定值权重(即不调部分的权重);...

工程价款与合同价款不一致,怎么结算

的投资建设工程项目,在施工期间,主要建筑材料价格涨落所发生的价差发承包双方基本不予调整,但工期为六个月以上的投资建设工程项目,在施工期间,主要建筑材料价格涨落所发生的价差,工程发承包双方应本着实事求是、公平合理、共担风险的原则进行调整,但由于认价变更证明材料不能及时办理,往往在工程竣工结算调价差时出现分歧...

一建工程经济精选典型例题100道—工程量偏差引起的价款调整

『2019试题·单选题』某混凝土工程招标清单工程量为200m3.合同约定的综合单价为600元/m3.当实际完成并经监理工程师确认的工程量超过清单工程量15%时可调整综合单价,调价系数为0.9.施工过程中,因设计变更导致实际工程量为250m3.则该混凝土工程的工程价款为()万元。