装修工期延误怎么办?江苏镇江市消协来支招
在签订装修合同时,对工期期限要约定明确,要列明工期开始和竣工时间,施工期间对合同约定的装修项目如需变更,双方应当协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程项目费用及工期。工程变更协议经双方签字后,作为竣工结算和工期顺延的依据。造成竣工日期推迟的延误,经双方确认工期顺延。除此之外,工程不能按期竣工,合同里应...
工期延误怎么办?装修增项怎么认定?这场通报会带您了解 | 为群众办...
法院经审理认为,李某某以某装修公司超过工期为由要求支付违约金7800元,本案合同约定工期自2019年11月4日开工后55个工作日,双方确认的顺延期限为2020年1月3日到2020年2月10日,前期工期延误系因天然气管道修改问题,后期因李某某小区限制,均非某装修公司的原因,无需承担违约责任,故法院驳回李某某上述诉讼请求。
开评标如何正常开展?工期延误损失怎么处理?疫情下建设领域这些...
答:情况一:工地在疫情管控区域,全工地停工。这种情况可以向属地质安监站申请停工(即中止安监),中止安监后实名制系统上显示的该项目在建状态为“停工”状态,即可暂停打卡;情况二:某一位管理人员在疫情管控区域,但工地照常施工,则需在《成都市建筑行业从业人员实名制管理系统》缺勤报备中申请请假,并选择代班的...
疫情导致工期延误,甲方要求无偿赶工怎么办?
步骤一:甲方若需要赶工应当提出要求或签署《赶工令》在复工时确定延期竣工时间后,若甲方对最终竣工工期不能接受并提出赶工要求,乙方应当要求甲方及监理单位书??提出赶工要求或签署《赶工令》。步骤二:统计填写《赶工费用清单》并收集相关证明资料充分统计评估因赶工所产??的增量费用、增项费用、涨价费用、降效费用...
疫情期间工期延误交房延期 房企遇到这些问题怎么办?
3月19日,山西晚报记者从山西省住房和城乡建设厅获悉,该厅组织编印了《住房城乡建设企业应对新冠肺炎疫情法律风险指导意见》,积极推进住房城乡建设行业企业复工复产,指导其有效化解疫情防控带来的法律风险,供住房城乡建设行业各相关企业参照使用。工程施工工期延误,合同可顺延...
疫情导致工期延误、费用增加...怎么办?江苏省住建厅最新发文!
4.受新冠肺炎疫情防控影响,造成工期延误,工程复工后发包人确因特殊原因需要赶工的,必须确保工程质量和安全(www.e993.com)2024年9月20日。赶工天数超出剩余工期10%的必须编制专项施工方案,明确相关人员、经费、机械和安全等保障措施,并经专家论证后方可实施,严禁盲目赶工期、抢进度。相应的赶工费用由发包人承担。
工期的延误与索赔怎么计算
不算,因为没有影响合同工期,没有超过合同工期,所以不用索赔。追问那算不算延误工期,或者影响工期呢?回答学员syyttkl,您好!您的问题答复如下:不算延误工期,不影响工期,一切以合同工期为准,拿合同说话,280+15=295,小于合同工期300天,工期没有延误,不索赔。
“停工令”不断升级!工期延误,费用怎么索赔?
在该事件段范围内:承包方可能会因为没有严格执行文件规定的要求,而被处罚,包括限制投标、降低资质、暂停施工等严厉措施,如若碰到此类情况,造成的相关损失和工期延误应由承包方承担。当然,由于承包方严格执行文件要求,而造成合同外的额外支出部分,应由发包人承担。
项目没开工,没拿到工资怎么办?成都住建局发布多条提示
4.因新冠肺炎疫情造成工期延误及停工损失应如何处理?答:因新冠肺炎疫情导致建设工期实际延误的项目,发包人应根据实际延误情况合理确定顺延工期,工期延误导致的停工费用损失由发承包双方合理分担。5.因新冠肺炎疫情造成防控费用应如何处理?答:根据《住房和城乡建设部办公厅关于印发<房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新...
【高法速递】最新!山东高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干...
(1)建设工程施工合同约定承包人存在工期迟延、工程质量缺陷或未达到合同约定的工程质量标准、转包或违法分包等违约行为,发包人可对承包人罚款的,该约定可以视为当事人在合同中约定的违约金条款。(2)建设工程施工合同约定对承包人实施除履行合同义务之外的行为进行罚款的,不予支持。