最高院:中途停工致合同解除,能据工期延误条款向承包方追责吗?

中途停工导致施工合同解除,不能根据合同关于总工期延误条款要求施工方承担违约责任。最高院认为,双方2015年6月12日《会议纪要》第7条约定,如弘盛公司不能按约定的总工期竣工,总工期延误超出一个月后,按每延误一天2000元的标准支付违约金。该条约定的是总工期延误的违约责任,而不是中途停工的违约责任。本案中,...

受让方与第三方签订合同引发的停工损失 项目出让方是否承担连带...

纵观本案的全过程,笔者认为,该案判决突破了合同相对性原则,让不是合同主体的燕京公司承担责任是错误的,且没有探究劳务方停工损失原因以及劳务方是否存在扩大损失的故意,就让燕京公司对受让方发包后,劳务分包方的停工损失,满盘皆收承担连带责任,值得商榷。首先,正确确定合同纠纷的诉讼主体或合同相对人是本案的关键。合...

最高法院:工程停工损失裁判意见九条

5.在双方当事人就合同争议条款不能自行协商达成一致且无法通过合同解释规则确定相关条款真实意思的情况下,承包人停工的原因、停工是否具有正当性以及哪一方构成违约等基本事实难以核查认定,且双方对各自主张的停工损失均未提供充分有效的证据予以证实,人民法院对停工损失不予支持。最高人民法院认为,对照双方签订的《剥离...

对上市公司 2024 年年度财务报告的启示!证监会发布:上市公司2023...

上市公司在计量预期信用损失时,对于其原实控人单方面提供的担保、以及同时存在应付客户款项等增信情况,应分析有关增信是否构成应收款项合同条款组成部分,例如原实控人担保是否构成对原应收款项合同的实质性修改并成为修改后新的应收款项合同条款的组成部分、上市公司是否具有应收款项存续期间内可执行的法定抵销权等,若有关...

刚刚!证监会披露了上市公司财务核算存在的问题!

上市公司在计量预期信用损失时,对于其原实控人单方面提供的担保、以及同时存在应付客户款项等增信情况,应分析有关增信是否构成应收款项合同条款组成部分,例如原实控人担保是否构成对原应收款项合同的实质性修改并成为修改后新的应收款项合同条款的组成部分、上市公司是否具有应收款项存续期间内可执行的法定抵销权等,若有...

最高人民法院发布仲裁司法审查典型案例

2021年12月,某仲裁委员会作出裁决:大足第二医院向中恒公司支付停工损失等(www.e993.com)2024年11月27日。该仲裁案件中,申请人为中恒公司,被申请人为大足第二医院。2022年3月,颐合公司作为案外人,向重庆市第一中级人民法院申请撤销上述仲裁裁决,理由如下:一是裁决事项超出仲裁协议范围;二是中恒公司与大足第二医院恶意串通,导致仲裁裁决错误,侵害颐...

关于无效合同工程款结算的74条裁判规则|约定|价款|承包人|建设...

46、建设工程施工合同无效,但约定不可抗力导致的停工损失由承包人承担的,参照约定执行——四川省第一建筑工程有限公司、云南万都房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷裁判要旨:最高人民法院认为,案涉合同通用条款第39条和专用条款第39条的约定,因地震等不可抗力事件导致承包人机械设备损坏及停工损失的,由承...

《紫金山新闻》江苏:疫情造成工程损失,适用不可抗力条款

《紫金山新闻》江苏:疫情造成工程损失,适用不可抗力条款工程签订合同后,因为疫情影响,导致工程复工推迟甚至停工,这势必增加成本、延迟工期。记者15日从江苏省住建厅了解到,为进一步稳定建筑市场秩序,及时化解工程结算纠纷,维护工程发承包双方的合法权益,我省发布了相关指导意见,强调因疫情造成的损失和费用增加,适用合同...

停摆的剧组:制片人每天睁眼就要计算停工损失

疫情之下,制片人每天睁眼就要计算停工损失,而无戏可演的演员也一样焦虑。《危机先生》剧组所住的酒店早已不接待新客人,人员出入都要戴口罩、量体温。酒店只提供早餐,不能堂食,只能打包;午餐和晚餐,剧组不允许大家叫外卖,都是统一做、统一送到房间吃。

关于发布《杭州市新冠病毒肺炎疫情期间在建工程合同及工程价款...

(二)采用工程总承包合同的项目,如果合同专用条款无约定的,则根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)通用条款17.2规定,因疫情影响造成的承包人停工损失由承包人承担。五、关于为保证工期而发生的赶工措施费用计取因疫情引起工期延误而不能满足原合同施工工期要求的重点工程及民生保障工程,发包人...